⑴ 工程索赔的怎么计算
(1)总费用法。计算出索赔工程的总费用,减去原合同报价,即得索赔金额。
(2)实际费用法。实际费用法即根据索赔事件所造成的损失或成本增加,按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。通常分三步:第一步,分析每个或每类索赔事件所影响的费用项目,不得有遗漏。这些费用项目通常应与合同报价中的费用项目一致。第二步,计算每个费用项目受索赔事件影响的数值,通过与合同价中的费用价值进行比较即可得到该项费用的索赔值,第三步将各费用项目的索赔值汇总,得到总费用索赔值。
工程索赔
工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
⑵ 建设工程索赔的计算方法
索赔费用的计算方法有:实际费用法、总费用法和修正的总费用法。
(一)实际费用法
实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。
用实际费用法计算时。在直接费的额外费用部分的基础上,再加上应得的间接费和利润,即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据,所以,在施工过程中,系统而准确地积累记录资料是非常重要的。
(二)总费用法 总费用法就是当发生多次索赔事件以后,重新计算该工程的实际总费用,实际总费用减去投标报价时的估算总费用,即为索赔金额,即:
索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用
不少人对采用该方法计算索赔费用持批评态度,因为实际发生的总费用中可能包括了承包商的原因,如施工组织不善而增加的费用;同时投标报价估算的总费用也可能为了中标而过低。所以这种方法只有在难以采用实际费用法时才应用。
(三)修正的总费用法
修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用计算的原则上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。修正的内容如下:
1)将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间,而不是整个施工期;
2)只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失,而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失;
3)与该项工作无关的费用不列入总费用中;
4)对投标报价费用重新进行核算:按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算,乘以实际完成的该项工作的工程量,得出调整后的报价费用。
按修正后的总费用计算索赔金额的公式如下:
索赔金额=某项工作调整后的实际总费用—该项工作的报价费用
修正的总费用法与总费用法相比,有了实质性的改进,它的准确程度已接近于实际费用法。
(四)索赔律师聘请
建设工程索赔由于有很强的专业性,聘请索赔律师时一定要注意其从业经历,否则在法庭上就会出现律师不懂,法官也搞不清楚的状况,如建设工程行业知名的公认领头羊朱树英律师,为湖南路桥建设集团、湖南环达路桥公司、湖南湘筑建设公司成功进行过多次索赔的全国知名律师陈平凡等等。
⑶ 索赔费用计算方法共有几种,分别是什么
你朋友所说的诉讼申请,应该是一份《刑事附带民事起诉书》。
目的是在检察院向人民法院提起刑事诉讼时,你一并向给法庭提交,对你因对犯罪嫌疑人的犯罪行为所造成的民事损害后果,提起赔偿的诉讼请求,比如要求犯罪嫌疑人赔偿你的医疗费、误工费、护理费、交通费等等。
具体如何写你还是要寻找一位身边的法律工作者根据你的实际情况(比如你手头保管的各种票据等)起草这份起诉书。
至于法院什么时候开庭,是由法院根据检察院提交的起诉书最后决定,和你提交附带民事起诉书没有关系。一旦进入诉讼阶段,检察院会及时通知你提交这份《刑事附带民事起诉书》
⑷ 进行工期索赔和费用索赔的方法分别有哪些
工期索赔的计算方法有哪些?
1、网络分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时限制而成为关键时,可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。可以看出,网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制,才能依据网络计划提出工期索赔。按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的,容易得到认可。
2、比例计算法简单方便,但有时不符合实际情况,比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。
⑸ 建设施工中索赔怎么计算的
索赔费用的计算方法有:实际费用法、总费用法和修正的总费用法。
(一)实际费用法
实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。
用实际费用法计算时。在直接费的额外费用部分的基础上,再加上应得的间接费和利润,即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据,所以,在施工过程中,系统而准确地积累记录资料是非常重要的。
(二)总费用法 总费用法就是当发生多次索赔事件以后,重新计算该工程的实际总费用,实际总费用减去投标报价时的估算总费用,即为索赔金额,即:
索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用
不少人对采用该方法计算索赔费用持批评态度,因为实际发生的总费用中可能包括了承包商的原因,如施工组织不善而增加的费用;同时投标报价估算的总费用也可能为了中标而过低。所以这种方法只有在难以采用实际费用法时才应用。
(三)修正的总费用法
修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用计算的原则上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。修正的内容如下:
1、将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间,而不是整个施工期;
2、只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失,而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失;
3、与该项工作无关的费用不列入总费用中;
4、对投标报价费用重新进行核算:按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算,乘以实际完成的该项工作的工程量,得出调整后的报价费用。
按修正后的总费用计算索赔金额的公式如下:
索赔金额=某项工作调整后的实际总费用—该项工作的报价费用
修正的总费用法与总费用法相比,有了实质性的改进,它的准确程度已接近于实际费用法。
(四)索赔律师聘请
(5)索赔费用的计算方法扩展阅读
索赔费用的组成。
1、人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。
法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。
2、材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。
3、施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
4、分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。
5、工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。
6、利息。索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息;由于工程变更的工程延误增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。这些利息的具体利率,有这样几种规定:按当时的银行贷款利率;按当时的银行透支利率;按合同双方协议的利率。
8、总部管理费。主要指工程延误期间所增加的管理费。
9、利润。由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔,承包人可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致,即在直接费用的基础上增加原报价单元中的利润率,作为该项索赔的利润。
⑹ 索赔费用的计算一般有哪几种方法
实际费用法,即以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据,向业主要求费用补偿。
总费用法,就是当发生多次索赔事件以后,重新计算该工程的实际总费用,再减去投标报价时的估算费用,即为索赔金额。
修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用计算的原则上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。
(6)索赔费用的计算方法扩展阅读:
注意事项:
索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息,由于工程变更的工程延误增加投资的利息,索赔款的利息,错误扣款的利息。这些利息的具体利率按当时的银行贷款利率,按当时的银行透支利率,按合同双方协议的利率。
对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括由于完成额外工作增加的机械使用费,非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费,由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
⑺ 赔偿费用如何计算
你好,赔偿项目,大致有:医疗、误工、交通、护理、住院期间伙食补助、营养、电瓶车的损失,后续治疗费用,大致赔偿近4万元左右,我,欢迎参照联系方法联系,详细咨询、代理。
⑻ 交通事故赔偿费用计算公式是什么
交通事故赔偿费用的计算公式:医疗费赔偿金=诊疗费+医药费+住院费+其他;护理费=医疗当地护工同等级别护理劳务报酬标准×护理天数;住宿费=国家机关一般工作人员出差住宿标准×住宿时间等。
【法律依据】
《民法典》第一千一百七十九条
侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
⑼ 怎样用总费用法计算索赔费用
以下供参:
发生了多起索赔事件后,重新计算该工程的实际费用,再减去原合同价,其差额即为承包人索赔的费用。计算公式为:索赔金额=实际总费用-投标报价估算费用但这种方法对业主不利,因为实际发生的总费用中可能有承包人的施工组织不合理因素;承包人在投标报价时为竞争中标而压低报价,中标后通过索赔可以得到补偿。所以这种方法只有在难以采用实际费用法时采用。
⑽ 建筑工程索赔的实际费用法怎样计算
首先得知道哪些索赔可以提起费用索赔的?
实际发生的人工费:如人员的实际进出场费。
材料费:材料价格上涨费,部分材料超期保管费。周转料具租凭费和进出场费的分摊费。
机械费:自有机械停滞台班费,租凭机械实际租金和进出场费的分摊费。
现场管理费:工期延长增加的工地管理费。
保险费:工期延长增加的保险费。
保函手续费:工期延长增加的保函手续费。
利息:工期延长增加的利息。